Disclaimer
Algemene leverings en betalingsvoorwaarden
van
Demar
gevestigd en kantoorhoudende te Lopik
Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor de uitvoering van funderingswerken en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer (het funderingsbedrijf).
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de hoofdaannemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van de hoofdaannemer binden de onderaannemer uitsluitend indien en voorzover de toepasselijkheid daarvan door de onderaannemer schriftelijk is aanvaard.
1.2. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Voorts zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) van overeenkomstige toepassing, voorzover zij niet in tegenspraak zijn met deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, waarbij in plaats van “opdrachtgever” of “directie” dient te worden gelezen “hoofdaannemer” en voor “aannemer” dient te worden gelezen “onderaannemer”.
Artikel 2. Aanbieding
2.1. De onderaannemer zal zijn schriftelijke aanbieding gedurende 30 dagen gestand doen.
2.2. Tenzij anders overeengekomen zijn niet in de aanbieding opgenomen:
- belasting op de toegevoegde waarde (BTW);
- verschuldigde precario;
- verzekeringspremies;
- aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektra;
- keuringskosten aan onderaannemers materialen, materieel en werk;
- grondonderzoek;
- het maken van berekeningen en tekeningen;
- uitzetten en waterpassen;
- benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies;
- las- en brandwerk;
- het afhakken van paalkoppen, diepwanden en geïnjecteerde grondmassieven;
- het verrichten van alle grond- en bemalingswerken, nodig voor een juiste en vlotte uitvoering van het werk;
- het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van het werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken;
- het treffen van voorzieningen ter voorkoming van overlast c.q. schade aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen;
- hoofdaannemersprovisie.
Artikel 3. Risicoregeling
3.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten.
3.2. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van deze kostencategorieën een wijziging ondergaan, is de onderaannemer gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen overeenkomstig de volgens de overeenkomst geldende risicoregeling en het overeengekomen loonbestanddeel.
Artikel 4. Inhoud van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht op grond van de offerte van de onderaannemer of door een nadere schriftelijke overeenkomst. Indien niet binnen 8 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de juistheid daarvan wordt ontkend zijn partijen hieraan gebonden.
4.2. De hoofdaannemer zal de onderaannemer volledig schriftelijk informeren omtrent de bepalingen van het bestek, die voor het werk van de onderaannemer van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
4.3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en het bestek prevaleren deze algemene voorwaarden.
Artikel 5. Verplichtingen van de hoofdaannemer
5.1 De hoofdaannemer zorgt ervoor dat de onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde gegevens en over alle noodzakelijke goedkeuringen en vergunningen.
5.2 De hoofdaannemer verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel betaald moeten worden voor het gebruik van het terrein of de uitvoering van de funderingswerkzaamheden.
De aansluitkosten, afsluitkosten en verbruikskosten van gas, water en elektriciteit, alsmede eventueel verschul¬digde precario, zijn voor rekening van de hoofdaannemer.
5.3. Onverlet het bepaalde in § 5 UAV draagt de hoofdaannemer er tevens zorg voor dat de (potentiële) onderaannemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q. prijsbeïnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de hoofdaannemer ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede van tevoren bekende wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden.
5.4. De hoofdaannemer stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking ten einde te voldoen aan de wetten of verordeningen, of aan bevelen of reglementen uitgevaardigd door een autoriteit, die zeggenschap heeft over het werk van de onderaannemer.
5.5. De hoofdaannemer dient permanent geëigen¬de en efficiënte reddingsmiddelen ter beschikking te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist.
5.6. De hoofdaannemer zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
5.7. De hoofdaannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de staat en de ligging van leidingen (bijv. de KLIC-melding) en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de hoofdaannemer ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
5.8. Indien er bouwvergaderingen worden gehouden, dient de hoofdaannemer de onderaannemer in te lichten over zaken die in de vergade¬ring aan de orde zijn gekomen, voorzover deze betrek¬king hebben op het aan de onderaannemer opgedragen werk. De
hoofdaannemer verstrekt in dat geval de onderaannemer afschrift van de relevante passages uit de notulen van de bouwvergade¬ring.
Artikel 6. Faciliteiten bouwterrein
6.1. De hoofdaannemer zorgt voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het bouwterrein voor het vervoer van materieel, materialen en personeel.
6.2. De hoofdaannemer zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaamheden van de onderaannemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.
6.3. De hoofdaannemer garandeert een goed voorbereid bouwterrein, dat een voldoende draagkrachtige, droge, harde, weer- en windbestendige ondergrond moet hebben en voldoet aan eisen van goede arbeidsomstandigheden.
Hij zorgt voor een geschikt bouwterrein, de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat nodig is, zodanig onderhouden dat het veilig werken met mobiel materieel en apparatuur en het transport daarvan mogelijk is.
6.4. De hoofdaannemer zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein.
Hij dient te zorgen voor een weer- en windbestendige ondergrond tussen het bouwterrein en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren en het transport van het materieel, de apparatuur en de materialen te garanderen. De hellingen mogen niet steiler zijn dan 1 op 10.
6.5. De hoofdaannemer zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlichting van het bouwterrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van de onderaannemer te vergemakkelijken.
6.6. De hoofdaannemer zorgt voor de levering van elektriciteit op het werk en op het terrein waar de voorbereidende werkzaamheden worden verricht.
6.7. De hoofdaannemer zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden en overige verkeersmaatregelen.
6.8. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de onderaannemer of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.
6.9. De hoofdaannemer zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaak¬te obstructies (inclusief archeologische objecten).
6.10. De hoofdaannemer zorgt voor het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal dat de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn en de stabiliteit van het materieel van de onderaannemer zal waarborgen.
6.11. De hoofdaannemer zorgt voor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of de bescherming tegen aangetroffen giftige of schadelijke materialen.
6.12. De hoofdaannemer zorgt voor het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels en leidingen. Hij verschaft tekeningen waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van de onderaannemer staat aangegeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidinggevende van de onderaannemer.
6.13. De hoofdaannemer zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van de onderaannemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.
6.14. De hoofdaannemer zal de bijkomende kosten als gevolg van vertragingen of schade als bedoeld in dit artikel aan de onderaannemer vergoeden.
Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur
7.1. De hoofdaannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemer zijn werk¬zaam-heden kan aanvangen op de overeengekomen dag.
7.2. Indien het niet mogelijk is dat de onderaannemer op de overeengekomen dag zijn werkzaamheden aanvangt zal de hoofdaannemer de onderaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkda¬gen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangs¬datum waarschuwen.
7.3. Indien de onderaannemer niet in staat is op de in de overeen¬komst bepaalde dag zijn werkzaamheden aan te vangen, zal hij de hoofdaannemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeen¬gekomen, voor de overeengeko¬men aanvangsdatum waarschuwen.
7.4. Indien de aanvang of de voortgang van het aan de onderaannemer opgedragen werk wordt vertraagd door overmacht, door voor rekening van de hoofdaannemer komende omstandighe¬den, of door wijziging van de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van de uitvoering, dient de daaruit voor de onderaannemer voortvloei¬ende schade door de hoofdaannemer te worden vergoed.
7.5. De hoofdaannemer zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de onderaannemer lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van de hoofdaannemer zijn, aan de onderaannemer vergoeden.
7.6. Indien de onderaannemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing van de overeenkomst en/of de hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst aan de omstandigheden in overleg aan te passen.
7.7. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of controle van de onder aannemer onafhankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de onderaannemer verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormaal hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door de hoofdaannemer en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de onderaannemer.
7.8. Onverlet het bepaalde in § 14 UAV zal gewijzigde uitvoering als gevolg van hierboven genoemde omstandigheden als meer en minder werk worden verrekend.
Artikel 8. Verplichtingen van de onderaannemer
8.1. De onderaannemer zal het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
8.2. De onderaannemer zal hetgeen hem door de hoofdaannemer ter beschikking is gesteld, behoorlijk gebruiken, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk zal zijn voor de daardoor ontstane schade en kosten.
8.3 De onderaannemer zorgt ervoor dat het afval, dat ontstaat bij de uitvoering van het aan hem opgedragen werk, wordt gede¬poneerd op de daarvoor door de hoofdaannemer aangewezen plaatsen, dan wel in de daartoe bestem¬de container(s).
Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen
9.1. Schade aan het werk wordt geacht voor rekening van de hoofdaannemer te zijn, tenzij de schade aan de onderaannemer kan worden toegerekend.
9.2. De onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de hoofdaannemer en aan andere werken en eigendommen van de hoofdaannemer, voorzover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
9.3. De onderaannemer vrijwaart de hoofdaannemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade voorzover de schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderaannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
9.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 omtrent verzekering zal de onderaannemer nimmer voor meer aansprakelijk gehouden kunnen worden dan een bedrag gelijk aan 10% van zijn aannemingssom, met een maximum van ƒ 500.000,-- (ofwel Euro 225.000,-).
9.5. De onderaannemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp. Voor fouten in eigen ontwerp is de aansprakelijkheid van de onderaannemer beperkt tot 10% van de aannemingssom van het ontworpen deel. Van ontwerp-aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien uitdrukkelijk uit de overeenkomst blijkt dat de onderaannemer verantwoordelijk is voor het gehele ontwerp of dat deel, waarin de fout is opgetreden.
9.6. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen kunnen tezamen nooit hoger zijn dan de aansprakelijkheidslimiet genoemd in lid 4. Ten overvloede wordt vastgesteld dat deze beperking alle contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van de onderaannemer in verband met de aangegane overeenkomst betreft.
9.7. De onderaannemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d., tenzij de hoofdaannemer hem door middel van tekeningen voldoende heeft geïnformeerd over de exacte en feitelijk juiste ligging.
9.8. De hoofdaannemer vrijwaart de onderaannemer tegen aanspraken van derden wegens schade waarvoor de onderaannemer ingevolge de overeenkomst niet aansprakelijk is.
Artikel 10. Verzekering
10.1. De hoofdaannemer verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 249 en voorzover nodig 276 Wetboek van Koophandel, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan.
10.2. De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor onderaannemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per geval met een maximum van ƒ 5.000,-- (ofwel Euro 2.250,-).
10.3. De verzekering omvat tenminste:
- het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;
- het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de hoofdaannemer;
- het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan derden.
10.4. De hoofdaannemer zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. Hieronder dienen in ieder geval te worden begrepen de opdrachtgever, de hoofdaannemer en zijn onderaannemers.
10.5. De onderaannemer is te allen tijde gerechtigd inzage van de polis en de algemene polisvoorwaarden te verkrijgen.
10.6. In afwijking van paragraaf 43b lid 1 UAV zal de onderaannemer niet zorg dragen voor de in die paragraaf genoemde verzekering, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
10.7. Onverminderd het bepaalde in 10.6 zal de hoofdaannemer in welke hoedanigheid dan ook en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van de onderaannemer.
Artikel 11. Oplevering
11.1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de onderaannemer voltooid zal zijn, nodigt de onderaannemer de hoofdaannemer uit om tot opne¬ming van het werk over te gaan.
11.2. De gereedmelding dient schriftelijk te geschieden. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden. Indien binnen 2 weken na de opneming van het werk of binnen 2 weken na de schriftelijke gereedmelding door de onderaannemer geen gemotiveerde schriftelijke afkeuring van de hoofdaannemer is ontvangen, wordt het werk als goedgekeurd beschouwd.
11.3. De dag waarop het werk door de hoofdaannemer is of geacht wordt te zijn goedgekeurd geldt als dag van oplevering. Tenzij anders is overeengekomen, geldt geen onderhoudstermijn.
Artikel 12. Afrekening
12.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de hoofdaannemer is toegezonden.
12.2. Binnen een redelijke termijn na beëindiging van de werkzaamheden dient de onderaannemer zijn eindafrekening in. Deze bevat tevens een specificatie van het meer en minder werk en al hetgeen de onderaannemer uit hoofde van de overeenkomst van de hoofdaannemer te vorderen heeft.
12.3. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van het aan de onderaannemer toekomende plaats te vinden binnen een maand na indiening van de eindafrekening.
Artikel 13. Wet Ketenaansprakelijkheid
13.1. De hoofdaannemer heeft het recht de ter zake van het aan de onderaannemer opgedragen werk verschuldigde premies sociale verze¬keringswet¬ten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijk¬heid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de onderaannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Keten¬aansprake¬lijkheid.
13.2. De hoofdaannemer heeft het recht de in het vorige lid bedoelde premies sociale verzeke¬ringswetten en loonheffing van de onderaannemingssom in te houden en namens de onderaannemer rechtstreeks aan de betrok¬ken bedrijfsvereniging of de ont-vanger der directe belastingen te voldoen, indien de hoofdaannemer redelijker¬wijs tot het oordeel kan komen dat zulks noodzake¬lijk is om het risico van de in het vorige lid bedoelde hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken.
13.3. Indien de hoofdaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de onderaannemer ter zake van het aan hem opgedragen werk een hoger bedrag aan de in de vorige leden bedoelde premies verschul¬digd zal zijn dan het percentage dat de in overeenkomst is vastgesteld, kan hij na overleg met de onderaannemer dat percentage wijzigen.
13.4. Indien de onderaannemer redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door hem ter zake van het aan hem opgedragen werk een lager bedrag aan premies sociale verzekeringswetten en loonheffing verschuldigd zal zijn dan het percentage dat in de overeenkomst is vastgesteld, kan hij met de hoofdaannemer in overleg treden over een wijziging van dat percenta¬ge.
13.5. Indien de hoofdaannemer gebruik maakt van in lid 1 en lid 2 om¬schreven rechten, is hij voor de daar bedoelde bedragen jegens de onderaannemer gekweten.
Artikel 14. Garanties
14.1. Indien is overeengekomen dat de onderaannemer voor het door hem uit te voeren werk een garantie dient te geven, zal de garantie inhouden dat hij voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de hoofdaannemer aannemelijk maakt dat die duidelijk zijn te wijten aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de hoofdaannemer zo spoedig mogelijk zal herstellen.
14.2. De garantie strekt zich in geen geval verder uit dan tot het herstellen van de gebreken, waarbij de gevolgschade uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
14.3. Garantieaanspraken komen te vervallen, indien:
a. aan het uitgevoerde werk en/of de geleverde goederen andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
b. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderaannemer door derden reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht;
c. de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt;
d. de hoofdaannemer niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen jegens de onderaannemer.
14.4. De hoofdaannemer is verplicht binnen 5 werkdagen na de constatering van een gebrek de onderaannemer daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt iedere garantieverplichting.
14.5. Het maximum garantiebedrag is gelijk aan de aannemingssom met een maximum van ƒ 500.000,- (ofwel Euro 225.000,-).
14.6. In ieder geval kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie wanneer de gebreken het gevolg zijn van door derden verrichte handelingen en/of aangebrachte voorzieningen.
Artikel 15. Geschillen
Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - , die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen hoofdaannemer en onderaannemer mochten ontstaan, beslecht door arbitrage overeenkomstig de Statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze gelden op de dag van opdrachtverlening c.q. opdrachtbevestiging.
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 1 juli 1999.
Paraaf accoord: _________________
Leverings en Betalings voorwaarden
ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden en de laatste versie van de Algemene voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken uitgegeven door de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken te Nieuwegein en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
Ingeval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en die van de N.V.A.F. zullen de onderhavige te allen tijde prevaleren.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)per¬soon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectie¬velijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach¬tig¬de(n), rec¬htverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Onder “werkzaamheden” worden in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of welke uit de opdracht voortvloeien, dan wel daarmee samenhangen, dit alles in de ruimste zin des woords.
4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voor¬zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden ten alle tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
5. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.
AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden.
Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzake gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een opdracht. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.
OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbeves¬tiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daarte¬gen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Wanneer wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigin¬gen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voor¬waarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
6. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
7. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht.
8. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van de wederpartij, welke niet binnen de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden vallen, worden deze werkzaamheden geacht in incidentele opdracht van de wederpartij te zijn verricht, indien uit de aantekeningen in onze administratie daar het vermoeden toe kan worden ontleend.
VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken:
A. over de vergunningen, ontheffingen of andersoortige beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;
B. over het gebouw, terrein of het water, waaraan, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertra¬gingskosten worden berekend.
ANNULERING
Indien de wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
HONORARIUM
1. De wederpartij is gehouden desgevraagd een naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld voorschot aan ons te betalen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat het voorschot is voldaan.
2. Ons honorarium wordt berekend op basis van de door ons ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden, waarbij de opdracht dient te worden gekwalificeerd als een inspanningsverbintenis.
3. Het honorarium kan worden vermeerderd met declaraties en voorschotten van ingeschakelde derden, en wordt bij de beëindiging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht.
OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoor¬zienbare omstan¬digheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroor¬zakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van de wederpartij, welke op enigerlei wijze verband houdt met het niet nakomen van onze verplichtingen uit de opdracht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor wij ons terzake hebben verzekerd.
2. Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de (niet behoorlijke) uitvoering van onze werkzaamheden, zijn wij niet aansprakelijk, voorzover die aansprakelijkheid niet dwingend in de Wet geregeld is.
3. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken welke op enigerlei wijze met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
RECLAMES
1 . Een eventuele reclame wordt door ons slechts in behandeling genomen indien deze ons schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van de opgedragen werkzaamheden heeft bereikt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door ons niet meer in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
OPSCHORTINGSRECHT
Wij zijn bevoegd de verdere nakoming van onze verplichtingen op te schorten, tot het moment waarop de wederpartij volledig aan haar (opeisbare) verplichting heeft voldaan.
BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door ons aangewezen bank en of girorekening binnen 30 dagen na factuur¬datum.
De op onze bank en of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een ver¬zoek tot sursé¬ance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplich¬ting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor ge¬stelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk ge¬deelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgeme¬lde omstandighe¬den het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd
door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te ei¬sen, alles onvermin¬derd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats¬gevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatie¬tarief te boven gaan.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitslui¬tend Nederlands recht van toepassing.
GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken te Utrecht op 19 december 2000 onder nummer GV 660800
Samengesteld door Graydon Nederland BV te Amsterdam.
Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.
Paraaf accoord _________________________________